合同简介：
发包人与承包人签订建设工程施工合同，对工程概况、合同工期、合同价格、质量标准、合同构成等进行了约定。
发包人与承包人签订建设工程施工合同，对工程概况、合同工期、合同价格、质量标准、合同构成等进行了约定。
展开
发布机关：
山东省市场监管局 山东省住房城乡建设厅
发布通知：
各市住房城乡建设局、市场监督管理局：
为规范建筑市场秩序...
各市住房城乡建设局、市场监督管理局：
为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，山东省住房城乡建设厅、山东省市场监督管理局参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），制定了《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002），现印发给你们。
山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局
2019年6月28日
展开
风险提示
注意资质出租、出让的违法风险
1.如果构成将资质出租、转让给承包方，则属于违法，承包经营...
1.如果构成将资质出租、转让给承包方，则属于违法，承包经营合同一般被认定无效。
2.如果发包方仍然对承包方承担一定管理责任，承包方在发包方的管理下完成生产经营的部分环节，则应属有效，不构成出租、转让资质。
3.如果承包方是发包方的内部员工、分支机构负责人，发包方仍对承包方进行管理，则一般认为这不是出租、出让资质，只是发包方内部的一种具体管理方式，应属有效。
4.营业执照也是一种资质（许可），出租、转让给其他个人或单位使用，发包方不承担经营管理方面的责任，也会产生上述风险。
展开
注意如下可优先选择仲裁的情形
1.涉及保密的、不想公开披露的合同、交易。
2.因合同内...
1.涉及保密的、不想公开披露的合同、交易。
2.因合同内容涉嫌违法而可能导致无效的合同。
3.有的经营者针对大批量的交易合同（特别是小额、消费类）会设置仲裁条款。
4.部分劳务类合同中，为了避免被认定为劳动关系，同时也给劳务人员索赔制造一些障碍，也有可能约定仲裁。这种出发点也是不值得提倡的。
5.如果对方当事人的主要资产在境外，可以优先考虑约定仲裁。
6.专属管辖地点对我方不利时，可选择仲裁。
7.对方当事人有较大破产可能的案件，不愿意被破产法院集中管辖的，应考虑选择约定仲裁。
8.在对方当事人人数较多的情形下，利用仲裁条款进行规则限定可以避免因纠纷所涉人数众多而造成的舆论压力。
展开
注意如下优先选择法院管辖的情形
1.对于合同中约定的权利义务涉及第三方主体的，优先选择诉讼...
1.对于合同中约定的权利义务涉及第三方主体的，优先选择诉讼。
2.在与合同相对方实力相差悬殊时优先选择法院管辖。
3.如果将来发生的纠纷中财产保全可能比较重要，则建议选择约定法院管辖。
展开
应注意签名盖章手续的处理
1.审查公司签名盖章手续时，一般而言，公章或合同专用章盖章...
1.审查公司签名盖章手续时，一般而言，公章或合同专用章盖章即可生效，但为求稳妥，也可同时要求法定代表人签名。
2.审查个人签名盖章手续时，应注意：
应要求个人签名，为强化效果还可同时要求按指印。
在实务中，法定代表人或单位负责人有可能是以个人名义签约，也可能是代表单位签约。
同个人签署合同应强化签名手续审核，强化提示：个人签署合同时签名不真实、个人主张自己没有了解合同内容且公司没有提示等情形都会增多，因此与个人签署合同时最好能当面签署。
3.其他注意事项：
为避免中间页码替换，可要求加盖骑缝章。
签名盖章的位置应该在合同指定的签名盖章位置，不能偏离很远。
签名盖章的位置与前面的合同正文距离不应太远（不应留出过多空行），以防对方或第三方恶意添加内容。
如果有手写部分，应要求对方（或双方）在手写处专门进行签署。
如果发现合同条款中约定的是“签名、盖章后生效”或“签名并盖章/签名加盖章后生效”，则必须要求对方同时签名并盖章，或者修改签署条款。
如果对方使用财务专用章、发票专用章或非正式公章盖章，应要求重新盖章。
一般情况下，如果对方有联系人或代表在签约现场，建议由该自然人亦一并在合同上签名，无论该人有无授权。
合同抬头标明的主体与签名盖章主体不一致时，要综合考虑签名盖章主体与合同抬头标明的主体之间的关系、合同实际履行主体等情况来判断合同主体。一般情况下，应以签名盖章的主体为准。
展开
应注意一般违约救济措施的设置
例如，针对主要的违约情形：
1.首先考虑违约金或约定损失...
例如，针对主要的违约情形：
1.首先考虑违约金或约定损失赔偿计算标准。
如为逾期付款，则为逾期付款违约金。
如为逾期交货或逾期履行，则为逾期履行违约金。
如为积极违约行为，则往往是固定违约金（损失较为固定时）或按一定方式计算的违约金或损害赔偿（损失不确定时）。
2.其次考虑是否约定解除条件及解除下的违约金。
一般为：逾期超过一定期限或违约达到一定程度，则我方有权立即解除。
除了约定解除下的违约金或损害赔偿计算方法之外，还需要同步考虑解除合同时的善后处理（退款退货、撤场退出等），并在违约责任条款中相应约定。
展开
合同简介：
发包人与承包人签订建设工程施工合同，对工程概况、合同工期、合同价格、质量标准、合同构成等进行了约定。
发包人与承包人签订建设工程施工合同，对工程概况、合同工期、合同价格、质量标准、合同构成等进行了约定。
展开
发布机关：
山东省市场监管局 山东省住房城乡建设厅
发布通知：
各市住房城乡建设局、市场监督管理局：
为规范建筑市场秩序...
各市住房城乡建设局、市场监督管理局：
为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，山东省住房城乡建设厅、山东省市场监督管理局参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），制定了《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF-2019-0002），现印发给你们。
山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局
2019年6月28日
展开
风险提示
注意资质出租、出让的违法风险
1.如果构成将资质出租、转让给承包方，则属于违法，承包经营...
1.如果构成将资质出租、转让给承包方，则属于违法，承包经营合同一般被认定无效。
2.如果发包方仍然对承包方承担一定管理责任，承包方在发包方的管理下完成生产经营的部分环节，则应属有效，不构成出租、转让资质。
3.如果承包方是发包方的内部员工、分支机构负责人，发包方仍对承包方进行管理，则一般认为这不是出租、出让资质，只是发包方内部的一种具体管理方式，应属有效。
4.营业执照也是一种资质（许可），出租、转让给其他个人或单位使用，发包方不承担经营管理方面的责任，也会产生上述风险。
展开
注意如下可优先选择仲裁的情形
1.涉及保密的、不想公开披露的合同、交易。
2.因合同内...
1.涉及保密的、不想公开披露的合同、交易。
2.因合同内容涉嫌违法而可能导致无效的合同。
3.有的经营者针对大批量的交易合同（特别是小额、消费类）会设置仲裁条款。
4.部分劳务类合同中，为了避免被认定为劳动关系，同时也给劳务人员索赔制造一些障碍，也有可能约定仲裁。这种出发点也是不值得提倡的。
5.如果对方当事人的主要资产在境外，可以优先考虑约定仲裁。
6.专属管辖地点对我方不利时，可选择仲裁。
7.对方当事人有较大破产可能的案件，不愿意被破产法院集中管辖的，应考虑选择约定仲裁。
8.在对方当事人人数较多的情形下，利用仲裁条款进行规则限定可以避免因纠纷所涉人数众多而造成的舆论压力。
展开
注意如下优先选择法院管辖的情形
1.对于合同中约定的权利义务涉及第三方主体的，优先选择诉讼...
1.对于合同中约定的权利义务涉及第三方主体的，优先选择诉讼。
2.在与合同相对方实力相差悬殊时优先选择法院管辖。
3.如果将来发生的纠纷中财产保全可能比较重要，则建议选择约定法院管辖。
展开
应注意签名盖章手续的处理
1.审查公司签名盖章手续时，一般而言，公章或合同专用章盖章...
1.审查公司签名盖章手续时，一般而言，公章或合同专用章盖章即可生效，但为求稳妥，也可同时要求法定代表人签名。
2.审查个人签名盖章手续时，应注意：
应要求个人签名，为强化效果还可同时要求按指印。
在实务中，法定代表人或单位负责人有可能是以个人名义签约，也可能是代表单位签约。
同个人签署合同应强化签名手续审核，强化提示：个人签署合同时签名不真实、个人主张自己没有了解合同内容且公司没有提示等情形都会增多，因此与个人签署合同时最好能当面签署。
3.其他注意事项：
为避免中间页码替换，可要求加盖骑缝章。
签名盖章的位置应该在合同指定的签名盖章位置，不能偏离很远。
签名盖章的位置与前面的合同正文距离不应太远（不应留出过多空行），以防对方或第三方恶意添加内容。
如果有手写部分，应要求对方（或双方）在手写处专门进行签署。
如果发现合同条款中约定的是“签名、盖章后生效”或“签名并盖章/签名加盖章后生效”，则必须要求对方同时签名并盖章，或者修改签署条款。
如果对方使用财务专用章、发票专用章或非正式公章盖章，应要求重新盖章。
一般情况下，如果对方有联系人或代表在签约现场，建议由该自然人亦一并在合同上签名，无论该人有无授权。
合同抬头标明的主体与签名盖章主体不一致时，要综合考虑签名盖章主体与合同抬头标明的主体之间的关系、合同实际履行主体等情况来判断合同主体。一般情况下，应以签名盖章的主体为准。
展开
应注意一般违约救济措施的设置
例如，针对主要的违约情形：
1.首先考虑违约金或约定损失...
例如，针对主要的违约情形：
1.首先考虑违约金或约定损失赔偿计算标准。
如为逾期付款，则为逾期付款违约金。
如为逾期交货或逾期履行，则为逾期履行违约金。
如为积极违约行为，则往往是固定违约金（损失较为固定时）或按一定方式计算的违约金或损害赔偿（损失不确定时）。
2.其次考虑是否约定解除条件及解除下的违约金。
一般为：逾期超过一定期限或违约达到一定程度，则我方有权立即解除。
除了约定解除下的违约金或损害赔偿计算方法之外，还需要同步考虑解除合同时的善后处理（退款退货、撤场退出等），并在违约责任条款中相应约定。
展开
